【摘要】環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道，為方便各位一級建造師考生更好的備考一級建造師考試，特地整理一級建造師考試模擬試題，并附解析與參考答案，本文為2015年一級建造師《工程法規(guī)》預(yù)習(xí)試卷(二)，希望各位一級建造師考生通過模擬試題的方式掌握考點。

    最新推薦： 2014一級建造師真題、答案及解析發(fā)布中!

    課程推薦： 2015年新課程 VIP套餐 高端保障套餐

　　一、單項選擇題(共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)

　　1.以下法律規(guī)范性文件中，不屬于我國法律體系中憲法相關(guān)法的是( )。

　　A.《國籍法》 B.《地方各級人民代表大會選舉法》

　　C.《民族區(qū)域自治法》 D.《政府采購法》

　　2.下列關(guān)于規(guī)范性法律文件效力的表述，表述正確的是( )。

　　A.部門規(guī)章的效力肯定高于地方政府規(guī)章

　　B.地方性法規(guī)的法律效力肯定高于地方政府規(guī)章

　　C.地方性法規(guī)的法律效力肯定高于部門規(guī)章

　　D.地方性法規(guī)的法律效力肯定高于行政法規(guī)

　　3.某建筑公司于2006年4月2日提出申請，于2006年4月12日獲得工商行政管理機關(guān)核準營業(yè)執(zhí)照;于10月5日提出申請，于11月3日獲得建設(shè)行政主管部門核準資質(zhì)證書，則該建筑公司具備法人資格的時間為( )。

　　A.2006年4月2日 B.2006年4月12日

　　C.2006年10月5日 D.2006年11月3日

　　4.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，建設(shè)工程在保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生的下列質(zhì)量缺陷中，應(yīng)當由施工單位承擔保修責任的是( )。

　　A.因使用不當造成的質(zhì)量缺陷

　　B.因用戶裝修引起的衛(wèi)生間滲漏

　　C.一場暴雨后散水坡局部下沉裂縫

　　D.地震導(dǎo)致的剪力墻裂縫

　　5.某建筑工程施工中，由于現(xiàn)場監(jiān)理工程師的錯誤導(dǎo)致甲施工單位的完成工作部分計入乙施工單位已完工程中，建設(shè)方依此而付款，則乙施工單位和建設(shè)方之間構(gòu)成的是( )之債。

　　A.施工合同 B.無因管理

　　C.侵權(quán)行為 D.不當?shù)美?/p>

　　6.下列權(quán)利中，不屬于著作人身權(quán)內(nèi)容的是( )。

　　A.署名權(quán) B.修改權(quán)

　　C.保護作品完整權(quán) D.許可使用權(quán)

　　7.某建筑設(shè)計公司工程師張某接受公司指派的任務(wù)，為某住宅樓繪制出具施工圖紙。按照著作權(quán)法的規(guī)定，下列表述正確的是( )。

　　A.張某享有工程設(shè)計圖的署名權(quán)，該公司享有著作權(quán)的其他權(quán)利

　　B.張某享有工程設(shè)計圖的發(fā)表權(quán)、署名權(quán)、修改權(quán)和保護作品完整權(quán)，該公司享

　　有著作權(quán)的其他權(quán)利

　　C.張某享有工程設(shè)計圖的所有權(quán)利，但該公司在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)可以優(yōu)先使用

　　D.該公司享有工程設(shè)計圖著作權(quán)的所有權(quán)利，但應(yīng)當給予張某相應(yīng)的獎勵

　　8.需要辦理施工許可證的建設(shè)工程，建設(shè)行政主管部門應(yīng)在收到建設(shè)單位申請之日起( )日內(nèi)，對符合條件的申請頒布施工許可證。

　　A.7 B.15

　　C.30 D.45

　　9.某建設(shè)單位欲新建一座大型綜合市場，于2006年3月20日領(lǐng)到工程施工許可證。開工后因故于2006年10月15日中止施工：。根據(jù)建筑法施工許可制度的規(guī)定，該建設(shè)單位向施工許可證發(fā)證機關(guān)報告中止施工情況的最遲期限應(yīng)是( )。

　　A.2006年11月15日 B.2006年12月15日

　　C.2007年1月15日 D.2007年4月15日

　　10.根據(jù)我國《建筑法》的相關(guān)規(guī)定，下列表述：“建設(shè)工程開工后，施工單位應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定向工程所在地的省級建設(shè)行政主管部門申請施工許可證。”中，有( )處錯誤。

　　A.2 B.3

　　C.4 D.5

　　11.監(jiān)理工程師在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)某設(shè)計變更洽商內(nèi)容不符合國家相關(guān)技術(shù)標準，則( )。

　　A.指示施工單位變更施工

　　B.要求施工單位改正

　　C.自己修改后交施工單位施工

　　D.報告建設(shè)單位要求設(shè)計修改

　　12.建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期為( )。

　　C.3年 D.5年

　　13.乙建筑公司為甲建筑公司的分包商，施工過程中，由于乙建筑公司承建的分包工程出現(xiàn)了質(zhì)量問題，則( )。

　　A.建設(shè)單位可以直接要求乙公司予以賠償

　　B.建設(shè)單位只能要求甲建筑公司予以賠償，而不能直接要求乙公司予以賠償

　　C.建設(shè)單位只能要求乙公司予以賠償

　　D.如果乙公司無力賠償，則建設(shè)單位將無法通過其他獲得賠償

　　14.建設(shè)工程施工總承包單位依法將部分專業(yè)工程分包給其他單位的，則( )。

　　A.分包工程現(xiàn)場的安全生產(chǎn)由分包單位負總責

　　B.分包單位的生產(chǎn)安全事故由分包單位負責

　　C.分包單位應(yīng)當按合同約定對其分包工程的質(zhì)量向建設(shè)單位負責

　　D.總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔連帶責任

　　15.下列關(guān)于建造師管理相關(guān)制度中正確的是( )。

　　A.建造師初始注冊證書有效期為3年，變更注冊后有效期也為3年

　　B.大型工程項目的負責人可以由非本專業(yè)的注冊建造師擔任

　　C.注冊證書由所聘用的單位保管使用，執(zhí)業(yè)印章由本人保管使用

　　D.信用檔案中除記錄不良行為外，還應(yīng)記錄業(yè)績及良好行為

　　16.以下屬于建造師不予注冊情形的是( )。

　　A.李某因聚眾賭博被治安處罰予以拘留，正處拘留期間

　　B.范某申請注冊時，已年滿62周歲

　　C.何某因故意傷害，判處1年半有期徒刑，現(xiàn)正在緩刑期間 ‘

　　D.齊某2年前，曾因執(zhí)業(yè)而被吊銷注冊證書

　　17.某施工合同履行過程中，由于監(jiān)理工程師張某的錯誤指令而給施工單位造成近5萬元經(jīng)濟損失，對該損失向施工單位直接承擔賠償責任的是( )。

　　A.監(jiān)理工程師張某

　　B.項目總監(jiān)理工程師

　　C.監(jiān)理單位

　　D.建設(shè)單位

　　18.某工程項目允許聯(lián)合體投標，經(jīng)過評選，最終由甲設(shè)計公司和乙建筑公司組成的聯(lián)合體中標并與建設(shè)單位簽訂合同。施工中，由于設(shè)計地下車庫擋土墻截面過小而導(dǎo)致墻體發(fā)生偏移，該質(zhì)量事故責任應(yīng)由( )承擔。

　　A.甲設(shè)計公司 B.乙建筑公司

　　C.甲設(shè)計公司和乙建筑公司 D.建設(shè)單位

　　19.按照《注冊建造師管理規(guī)定》，下列情形中不予注冊的情形是( )。

　　A.申請人年近已達60歲，體弱多病

　　B.因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止已滿4年

　　C.曾被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止已經(jīng)滿2年

　　D.申請人申請注冊之日止4年前擔任項目經(jīng)理期間，所負責的項目曾發(fā)生過重大質(zhì)量事故

　　20.按照《工程建設(shè)項目強制招標規(guī)模標準》規(guī)定，下列( )不屬于必須進行工程或設(shè)備、材料招標的項目。

　　A.采暖設(shè)備單項合同估算價約為112萬元的工程

　　B.消防系統(tǒng)施工單項合同估算價約為160萬元的工程

　　C.通風(fēng)工程合同人工費估算價約為60萬元(合同總額約240萬元)的工程

　　D.節(jié)能施工單項合同估算價約為220萬元的工程

　　21.某建設(shè)項目經(jīng)評標委員會評標后，最終確定甲單位中標，評標委員會于2007年12月15日出具了評標報告，招標人在公示后于2007年 12月23日向甲單位發(fā)出了中標通知書，甲單位于2007年12月26日收到中標通知書，則該中標通知書于( )對招標人和中標人產(chǎn)生法律效力。

　　A.2007年12月15日 B。2007年12月23日

　　C.2007年12月26日 D.公示期滿

　　22.下列行為中，不屬于招標人與投標人串通投標的是( )。

　　A.招標人協(xié)助投標人撤換文件，更改報價

　　B.招標人在招標前預(yù)先內(nèi)定中標人

　　C.招標人與投標人事先商定，投標時壓低標價

　　D.招標人投標前要求投標人結(jié)合自己經(jīng)濟實力確定投標價格

　　23.以下關(guān)于注冊建造師信用檔案信息的陳述，錯誤的是( )。

　　A.信用檔案信息的內(nèi)容由注冊建造師及其聘用單位提供

　　B.被投訴舉報和處理應(yīng)記人信用檔案

　　C.注冊建造師的業(yè)績情況應(yīng)記人信用檔案

　　D.注冊建造師信用檔案信息按照有關(guān)規(guī)定只向需求方查詢公示

　　24.甲施工企業(yè)于2月1日向乙材料供應(yīng)商郵寄了簽訂合同的信函。乙企業(yè)2月5日的信函。乙企業(yè)2月5日先收到了甲企業(yè)聲明該信函作廢的傳真，2月7日才收到了簽訂合同的信函。甲企業(yè)發(fā)出傳真聲明作廢的行為屬于( )。

　　A.要約撤銷 B.要約邀請

　　C.要約撤回 D.要約生效

　　25.合同解除后，合同約定的權(quán)利義務(wù)終止，合同中的結(jié)算條款( )。

　　A.同時解除

　　B.若當事人不能協(xié)商一致，條款無效

　　C.尚未履行的終止履行

　　D.依然有效

　　26.以下合同類型，不屬于《合同法》有名合同的是( )。

　　A.建設(shè)工程施工合同 B.建設(shè)工程勘察設(shè)計合同

　　C.房地產(chǎn)項目貸款合同 D.房地產(chǎn)項目合作開發(fā)合同

　　27.某工程項目，發(fā)、承包雙方約定雙方達成結(jié)算一致意見后，發(fā)包方支付剩余結(jié)算款項。本工程項目于2007年8月15日通過竣工驗收，同月 22日交付發(fā)包人投入使用，承包人于同年9月5日向發(fā)包人提交竣工結(jié)算文件，后由于雙方無法達成一致意見，承包人于2008年4月28日向法院提起訴訟，則剩余結(jié)算款的應(yīng)付時間為( )。

　　A.2007年8月15日 B.2007年8月22日

　　C.2007年9月5日 D.2008年4月28日

　　28.承、發(fā)包人以《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF―2013--0201版)簽訂合同，工程竣工后承包人提請竣工驗收，但發(fā)包人長達一個半月之久拒不組織驗收，此情況下正確處理方式是( )。

　　A.承包人應(yīng)提請建設(shè)行政主管部門組織驗收

　　B.以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期

　　C.視為通過驗收，以提請竣工驗收報告之日后第29天為驗收合格日

　　D.繼續(xù)等待驗收

　　29.發(fā)包人與承包人未簽訂書面建設(shè)工程施工合同，承包人按照發(fā)包人的指令進行了工程施工，發(fā)包人在驗收基礎(chǔ)上支付了相應(yīng)款項，則雙方之間建設(shè)工程施工合同( )。

　　A.沒有成立 B.有效成立

　　C.效力有待確定 D.竣工驗收合格后方有效

　　30.某賓館工程，由于業(yè)主急于按期開業(yè)迎客，于工程完工后在未進行竣工驗收情況下就對外營業(yè)，使用中發(fā)現(xiàn)部分客房出現(xiàn)漏水現(xiàn)象，則該質(zhì)量責任應(yīng)由( )承擔。

　　A.總承包人 B.防水分包人

　　C.業(yè)主 D.物業(yè)公司

　　31.某一購銷合同約定交貨日期為2007年7月1日，供貨方甲因材料商乙遲延供料耽擱了加工周期，于2007年7月5日向買受人丙送貨，途中恰遇洪水，貨物盡損，則該批貨物的滅失責任須由( )承擔。

　　A.供貨方甲 B.材料商乙

　　C.買受人丙 D.都不承擔責任

　　32.某建筑工程經(jīng)竣工驗收合格，但由于承包人存在工程轉(zhuǎn)包行為而導(dǎo)致施工合同無效，則已完工程價款的結(jié)算原則是( )。

　　A.按照原無效合同約定

　　B.參照原無效合同約定

　　C.按照合同訂立時合同履行地工程造價部門的計價方式

　　D.不予結(jié)算

　　33.某承包人通過招標投標程序中標某高校辦公樓建筑工程，雙方以中標價簽訂了建設(shè)工程施工合同并履行備案手續(xù)，不久發(fā)包人進一步要求承包人降低價格，為此雙方又簽訂了中標價格基礎(chǔ)上讓利12%的補充協(xié)議，后承包人以補充協(xié)議約定顯失公平為由主張撤銷，則承包人行使該撤銷權(quán)的行使須在補充協(xié)議訂立后( )內(nèi)行使。

　　A.1年 B.2年

　　C.5年 D.不限定時間

　　34.評標委員會在對投標文件進行評審中，發(fā)現(xiàn)招標文件確定的評標標準和方法不盡合理，不利于擇優(yōu)選定中標人，則評標委員會正確的做法是( )。

　　A.嚴格按照招標文件確定的標準和方法進行評審

　　B.修改或者調(diào)整招標文件確定的標準和方法并告知投標人補充投標后進行評審

　　C.修改或者調(diào)整招標文件確定的標準和方法后進行評審

　　D.宣布此次招標投標作廢，重新進行招標

　　35.某建設(shè)項目在投標答疑階段，投標人甲就招標文件某一設(shè)備型號提出的疑問，招標人在進一步澄清時，須( )。

　　A.書面通知投標人甲 B.書面通知所有的投標人

　　C.口頭通知投標人甲即可 D.口頭通知所有的投標人

　　36.某工程項目最終確定某建設(shè)公司中標，招標人于2008年3月1日向中標人發(fā)出了中標通知書，中標人于2008年3月5日收到，則招標人和中標人至少應(yīng)在( )前簽訂書面建設(shè)工程施工合同。

　　A.2008年3月15日 B.2008年4月1日

　　C.2008年3月20日 D.2008年4月5日

　　37.某建設(shè)工程總造價為3500萬元。建設(shè)方與施工方在合同中約定：無論何種原因，延誤工期一日，施工單位應(yīng)支付建設(shè)單位違約金10萬元。后工程因多種原因共延誤120天，則下列表述中正確的是( )。

　　A.施工方只能按照約定支付1200萬元違約金

　　B.合同約定的違約責任不符合公平原則

　　C.施.工方可以違約金數(shù)額過高為由主張無效

　　D.施工單位可以合同未履行備案手續(xù)為由主張無效

　　38.某建設(shè)方根據(jù)評標結(jié)果向中標人發(fā)出了中標通知書，此中標通知書屬于( )。

　　A.要約 B.承諾

　　C.要約邀請 D.承諾邀請

　　39.當事人約定由第三人向債權(quán)人履行債務(wù)的，第三人不履行債務(wù)或者履行債務(wù)不符合約定的，( )承擔違約責任。

　　A.債務(wù)人應(yīng)當向債權(quán)人 B.第三人應(yīng)當向債務(wù)人

　　C.第三人應(yīng)當向債權(quán)人 D.債務(wù)人應(yīng)當向第三人

　　40.某建設(shè)工程施工合同簽訂于2008年3月2日，合同約定工程開、竣工日期分別為2008年3月10和2009年10月1日;后工程于2009年10月15日竣工驗收合格，現(xiàn)承包人欲行使工程價款優(yōu)先受償權(quán)，其最遲必須在( )前行使。

　　A.2010年4月1日 B.2010年10月1日

　　C.2010年4月15日 D.2010年10月15日

　　41.甲為某公司的法定代表人，某日與材料商乙簽訂了一份采購合同。按照公司章程的規(guī)定，甲已經(jīng)超越了其法人對其代表權(quán)限的限制，但是，乙卻不知情，則該合同( )。

　　A.無效 B.有效

　　C.部分有效 D.效力待定

　　42.某房地產(chǎn)開發(fā)商與施工單位簽訂了一份總承包合同，合同中約定施工單位每月20日向開發(fā)商上報本月的已完工程量進行計量審核，開發(fā)公司根據(jù)審核后工程量支付工程進度款，則( )。

　　A.不管出現(xiàn)什么情況，施工單位都必須先行施工，否則就要承擔違約責任工，否則就要承擔違約責任

　　B.如果施工單位有確切證據(jù)開發(fā)商不能支付工程款，就可以中止履行合同

　　C.如果施工單位有確切證據(jù)證明開發(fā)商不能支付工程款，就可以終止履行合同

　　D.開發(fā)商不能以施工單位未及時申報已完工程量為由拒絕付款

　　43.甲、乙于2006年5月31日簽訂商品混凝土買賣合同，約定甲于2006年7月1日開始供應(yīng)現(xiàn)場，乙于供貨后每月15日付款。2006年 6月中旬甲有確切證據(jù)證明乙經(jīng)營狀況嚴重惡化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并沒有供應(yīng)商品混凝土。則下列表述正確的是( )。

　　A.甲有權(quán)中止履行合同，然后要求乙在一定期限內(nèi)提供適當擔保，乙不提供的，甲可以解除合同

　　B.如果乙提供一定的擔保，甲仍有權(quán)拒絕繼續(xù)履行合同，直至乙恢復(fù)履約能力

　　C.甲有權(quán)中止合同，但無權(quán)解除合同

　　D.甲無權(quán)中止履行合同，乙有權(quán)追究甲的違約責任

　　44.建設(shè)工程施工合同簽訂后，發(fā)包人合同外園區(qū)市政附屬工程委托承包人施工，對此價款未做約定，后無法協(xié)商一致，則市政工程價款應(yīng)按( )市場價格履行。

　　A.訂立合同時合同簽訂地 B.訂立合同時合同履行地

　　C.履行合同時合同簽訂地 D.履行合同時合同履行地

　　45.對于勞動爭議申請仲裁的時效，下列說法正確的是( )。

　　A.時效期間為2個月

　　B.勞動關(guān)系存在期間因拖欠勞動報酬發(fā)生爭議的，申請時效為1年

　　C.仲裁時效中止的，從中止時起，時效重新計算

　　D.勞動關(guān)系終止的，應(yīng)當自勞動關(guān)系終止之日起1年內(nèi)提出申請

　　46.某建筑公司在施工過程中，需要向流經(jīng)工地的河流排放大量的含熱沸水。根據(jù)《水污染防治法》的規(guī)定，建筑公司在排放水時，需要保證( )。

　　A.其下游最近灌溉取水點水質(zhì)符合農(nóng)灌標準

　　B.水體水溫符合水環(huán)境質(zhì)量標準

　　C.有防溢液、防溢流的具體措施

　　D.消毒達標后排放

　　47.某建筑項目位于城市市區(qū)內(nèi)，按照《環(huán)境噪聲污染防治法》要求，施工中向周圍生活環(huán)境排放噪聲應(yīng)當符合國家規(guī)定( )排放標準。

　　A.建筑施工場界環(huán)境噪聲 B.建筑施工機械噪聲

　　C.城市市區(qū)環(huán)境噪聲 D.城市生活區(qū)環(huán)境噪聲

　　48.根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》規(guī)定，施工現(xiàn)場內(nèi)為減少道路占用土地，通路宜設(shè)置成( )。

　　A.環(huán)形 B.網(wǎng)格形

　　C.發(fā)散形 D.對角線形

　　49.按照《文物保護法》的規(guī)定，以下不屬于施工單位在進行工程建設(shè)中發(fā)現(xiàn)文物應(yīng)采取措施的是( )。

　　A.停止施工，配合保護現(xiàn)場 B.報告當?shù)匚奈镄姓块T

　　C.進行發(fā)掘并移交發(fā)掘物品 D.發(fā)掘未結(jié)束前不得繼續(xù)施工

　　50.某建筑施工企業(yè)于2005年3月1日申請安全生產(chǎn)許可證，2005年3月20日取得安全生產(chǎn)許可證，該許可證至( )屆滿。

　　A.2007年3月1日 B.2007年3月20日

　　C.2008年3月1日 D.2008年3月20日

　　51.下列施工作業(yè)人員的做法中，( )屬于正當行使緊急避險權(quán)。

　　A.甲憑經(jīng)驗判斷腳手架可能不穩(wěn)而應(yīng)急撤離了現(xiàn)場

　　B.乙發(fā)現(xiàn)基坑四周地表出現(xiàn)大量裂紋并有土石有滑落，在加快作業(yè)后撤離了現(xiàn)場

　　C.丙發(fā)現(xiàn)危險后先采取了應(yīng)急措施，無效后撤離了現(xiàn)場

　　D.丁發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在極大安全隱患而拒絕進入崗位作業(yè)

　　52.某施工現(xiàn)場所需主要臨時用電設(shè)備包括1臺起重機械和3臺電焊機，則施工單位應(yīng)當( )。

　　A.單獨設(shè)計配電系統(tǒng)

　　B.編制用電組織設(shè)計

　　C.制定安全用電措施和電氣防火措施

　　D.確定用電安全防護措施

　　53.某工程項目由于發(fā)包人拖延支付工程款而導(dǎo)致長期停工，施工方只好將設(shè)備撤場，作業(yè)人員同時也轉(zhuǎn)場施工，此時施工現(xiàn)場的安全防護應(yīng)由( )負責。

　　A.發(fā)包人 B.施工方

　　C.發(fā)包人和施工方共同 D.監(jiān)理方

　　54.下列關(guān)于應(yīng)急預(yù)案的修訂的表述中，錯誤的是( )。

　　A.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當至少每2年修訂一次

　　B.企業(yè)法定代表人變更應(yīng)及時修訂應(yīng)急預(yù)案

　　C.修訂后的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當重新備案

　　D.預(yù)案修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔

　　55.監(jiān)理單位審查安全技術(shù)措施和專項施工方案的重點是( )。

　　A.是否符合建設(shè)單位的要求 B.是否符合合同約定

　　C.是否符合工程建設(shè)強制性標準 D.是否符合監(jiān)理要求

　　56.在工程建設(shè)過程中，建筑安全監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當對工程建設(shè)( )階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督。

　　A.規(guī)劃 B.設(shè)計

　　C.施工 D.驗收

　　57.根據(jù)《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實行見證取樣和送檢的規(guī)定》，涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于技術(shù)標準中規(guī)定數(shù)量的( )。

　　A.l00% B.80%

　　D.30～60%

　　C.50%

　　58.某工程項目進行隱蔽驗收時，由于鋼筋復(fù)檢結(jié)果尚未出來，監(jiān)理未同意隱蔽。建設(shè)單位要求趕工，責令施工單位進行了工程隱蔽。后鋼筋復(fù)檢結(jié)果不合格，工程需重新返工。對于損失的承擔，說法正確的是( )。

　　A.由建設(shè)單位承擔全部責任

　　B.由監(jiān)理單位承擔主要責任

　　C.由建設(shè)單位和監(jiān)理單位承擔全部責任

　　D.由施工單位承擔主要責任

　　59.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，下列不屬于工程監(jiān)理單位實施監(jiān)理依據(jù)的是( )。

　　A.法律、法規(guī) B.施工合同中約定采用的推薦性標準

　　C.工程施工圖紙 D.工程監(jiān)理合同

　　60.某建設(shè)工程項目于2005年6月1日經(jīng)竣工驗收合格，2005年6月10日交付投入使用，按照《城市建設(shè)檔案管理規(guī)定》的規(guī)定，建設(shè)單位最遲應(yīng)當在( )前，向城建檔案館報送一套符合規(guī)定的建設(shè)工程檔案。

　　A.2005年8月1日 B.2005年8月10日

　　C.2005年9月1日 D.2005年9月10日

　　61.某工程因施工方原因造成質(zhì)量存在缺陷，由于建設(shè)方付款不及時，施工方拒絕修方拒絕修復(fù)。建設(shè)方采取的下列做法中，不正確的是( )。

　　A.建設(shè)方可以解除合同

　　B.建設(shè)方可以要求減少支付工程款

　　C.建設(shè)方可以要求施工方承擔違約責任

　　D.建設(shè)方可以行使抗辯權(quán)拒絕支付全部工程款

　　62.某住宅工程交付使用十年后，發(fā)現(xiàn)因施工原因造成地基基礎(chǔ)局部下沉，承重梁出現(xiàn)裂縫，對此應(yīng)承擔責任的是( )。

　　A.設(shè)計單位 B.住戶集體

　　C.建設(shè)單位 D.施工單位

　　63.仲裁調(diào)解書應(yīng)于( )生效。

　　A.仲裁庭作出時 B.雙方達成合意時

　　C.仲裁調(diào)解書送達時 D.雙方簽收調(diào)解書后

　　64.下列關(guān)于民事訴訟證人出庭作證的表述中，不正確的是( )。

　　A.證人應(yīng)當出庭作證

　　B.證人作證時應(yīng)當接受當事人的質(zhì)詢

　　C.當事人申請證人出庭作證，應(yīng)當在舉證期限屆滿前10日提出，并經(jīng)人民法院許可

　　D.證人在法院組織雙方當事人交換證據(jù)時出席陳述證言后，還必須出庭作證

　　65.下列關(guān)于民事訴訟期間的表述，不正確的是( )。

　　A.當事人不服地方人民法院一審判決的，有權(quán)在判決書送達之日起15日內(nèi)提起上訴

　　B.當事人不服地方人民法院一審裁定的，有權(quán)在裁定書送達之日起15日內(nèi)提起上訴

　　C.適用簡易程序的案件，應(yīng)當在立案之日起3個月內(nèi)審結(jié)

　　D.第一審普通程序案件，應(yīng)當在立案之日起6個月內(nèi)審結(jié)，有特殊情況可以延長

　　66.下列證據(jù)可以單獨作為認定案件事實的依據(jù)的是( )。

　　A.存有疑點的視聽資料

　　B.與原件核對無異的復(fù)印件

　　C.與一方當事人或者其代理人有利害關(guān)系的證人出具的證言

　　D.無正當理由未出庭作證的證人證言

　　67.按照《行政許可法》規(guī)定，行政機關(guān)作出行政許可決定的期限是( )。

　　A.收到行政許可申請之日起15日內(nèi) B.收到行政許可申請之日起20日內(nèi)

　　C.受理行政許可申請之日起15日內(nèi) D.受理行政許可申請之日起20日內(nèi)

　　68.某仲裁委員會仲裁某一建設(shè)工程施工合同爭議案件，仲裁庭對建設(shè)工程施工合同的效力爭議事項未能形成多數(shù)意見，本案中有關(guān)建設(shè)工程施工合同效力問題應(yīng)( )裁決。

　　A.按首席仲裁員的意見作出

　　B.由人民法院審理

　　C.請示仲裁委員會主任并按其意見作出

　　D.重新組成仲裁庭經(jīng)評議后作出

　　69.在某建筑工地上，附近居民與施工方發(fā)生噪聲擾民糾紛，雙方同意調(diào)解解決。在

　　下列解決方式中，由( )主持或參與的調(diào)解，屬于行政調(diào)解。

　　A.施工方上級單位 B.建設(shè)方

　　C.當?shù)亟ㄔO(shè)行政管理部門 D.人民法院

　　70.下列行為不屬于《行政訴訟法》規(guī)定的受案范圍的行為是( )。

　　A.吊銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 B.行政罰款

　　C.逮捕 D.行政拘留

　　二、多項選擇題(共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選每個選項得0.5分)

　　1.建設(shè)法律既包括專門的建設(shè)領(lǐng)域的法律，也包括與建設(shè)活動相關(guān)的其他法律。其中應(yīng)當由全國人民代表大會制定的法律是( )。

　　A.《合同法》 B.《建筑法》

　　C.《招標投標法》 D.《物權(quán)法》

　　E.《城市房地產(chǎn)管理法》

　　2.某縣縣內(nèi)公路改造工程，該縣政府與施工單位簽訂了工程承包合同。工程竣工后，縣審計局依法出具《審計決定書》，縣政府依照《審計決定》結(jié)算了工程價款。就上述案情，下列表述正確的是( )。

　　A.縣政府與施工單位依工程承包合同形成行政法律關(guān)系

　　B.依據(jù)審計結(jié)果，施工單位與縣審計局形成行政法律關(guān)系

　　C.《審計決定書》送達時，對施工單位產(chǎn)生法律約束力

　　D.對《審計決定書》不服時，應(yīng)當先申請行政復(fù)議

　　E.施工單位可以以縣政府為被告提起民事訴訟

　　3.在工程建設(shè)領(lǐng)域，參與建設(shè)活動的各方主體中，必須具有企業(yè)法人資格的是( )。

　　A.施工單位 B.設(shè)計單位

　　C.監(jiān)理單位 D.建設(shè)單位

　　E.勘察單位

　　4.某建筑公司為施工需要委派王某外出采購建材，王某接到任務(wù)后突發(fā)急病，便委托自己的親屬代為采購了一批建材。事后，王某將此事如實匯報給公司，公司認為當時可以換人去完成任務(wù)因此不予認可。對此案，下列說法正確的是( )。

　　A.王某委托親屬的行為構(gòu)成指定代理

　　B.王某委托親屬的行為應(yīng)事先征得公司同意

　　C.王某委托親屬的行為事后通知公司即對公司產(chǎn)生約束力

　　D.王某應(yīng)對委托親屬的行為承擔責任

　　E.王某的親屬應(yīng)對此承擔責任

　　5.某施工項目在施工過程中，施工單位與A材料供應(yīng)商訂立了材料買賣合同，但施工單位誤將應(yīng)支付給A材料供應(yīng)商的貨款支付給了B材料供應(yīng)商，則下列表述中正確的是( )。

　　A.施工單位與A材料上之間存在合同之債

　　B.A材料商與B材料商之間存在無因管理之債

　　C.施工單位與B材料商存在不當?shù)美畟?/p>

　　D.A、B材料商之間不存在債的關(guān)系

　　E.施工單位與B材料商之間存在侵權(quán)之債

　　6.在工程建設(shè)領(lǐng)域，下列( )可以由相關(guān)權(quán)利人享有著作權(quán)。

　　A.建設(shè)單位編制的招標文件 B.有法定代表人簽字的授權(quán)委托書

　　C.項目經(jīng)理完成的工作報告 I).工程設(shè)計圖紙

　　E.監(jiān)理會議紀要

　　7.某建筑公司同某混凝土站簽訂了商品混凝土供貨合同，合同約定建筑公司于合同簽訂后5日內(nèi)支付60%貨款，后建筑公司聽說混凝土站負債累累，擔心付款后不能供應(yīng)商品混凝土，遂在合同約定付款期內(nèi)拒絕付款。對此，下列表述正確的是( )。

　　A.建筑公司不付款的行為屬于違約 B.建筑公司有權(quán)主張解除合同

　　C.混凝土站有權(quán)要求建筑公司付款 D.建筑公司有權(quán)要求混凝土站提供擔保

　　E.建筑公司行使的是不安抗辯權(quán)

　　8.下列選項中不符合法定的頒發(fā)施工許可證條件的有( )。

　　A.已經(jīng)按約支付了土地出讓金，但土地證尚未辦好

　　B.沒有建設(shè)工程規(guī)劃許可證，但規(guī)劃局出具了的許可證正在辦理的便函

　　C.有拆遷許可證，但工程拆遷還有一點沒有掃尾

　　D.已經(jīng)訂立施工合同，但中標施工企業(yè)的資質(zhì)不能滿足規(guī)定要求

　　E.建設(shè)資金已經(jīng)落實

　　9.對于中標通知書的法律效力下列說法不正確的是( )。

　　A.中標通知書就是正式合同 B.中標通知書是要約邀請

　　C.中標通知書是要約 D.中標通知書是承諾

　　E.中標通知書只是單方意思表示

　　10.下列情形中，能導(dǎo)致注冊建造師注冊證書和執(zhí)業(yè)印章失效的情形有( )。

　　A.未達到注冊建造師繼續(xù)教育要求 B.聘用單位破產(chǎn)

　　C.聘用單位被吊銷營業(yè)執(zhí)照 D.與聘用單位解除了合同關(guān)系

　　E.注冊有效期滿但未延續(xù)注冊

　　11.依據(jù)不同的標準，可以將合同劃分為不同種類。下列分類中，建設(shè)工程合同所屬的分類包括( )。

　　A.有名合同 B.雙務(wù)合同

　　C.單務(wù)合同 D.無償合同

　　E.有償合同

　　12.某工程項目工程主體結(jié)構(gòu)已基本完工，由于建設(shè)單位未依約支付相應(yīng)工程款，施工單位提出解除合同并通知了建設(shè)單位。雙方在協(xié)商時各自提出了自己的觀點，這些觀點中正確的是( )。

　　A.合同解除后，對于主體未完成部分的工程，施工單位有義務(wù)完成

　　B.合同解除后，已完的工程部分應(yīng)予拆除恢復(fù)原狀

　　C.合同的解除須經(jīng)法院或仲裁確認后才生效

　　D.合同解除后，對于未完部分的工程終止履行

　　E.施工單位要求解除合同，同時可以要求賠償損失

　　13.關(guān)于勞動合同中試用期的約定，錯誤的是( )。

　　A.勞動合同期限3個月以下，試用期不得超過1個月

　　B.勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用期不得超過3個月

　　C.無固定期限的勞動合同，試用期不得超過6個月

　　D.用人單位與同一勞動者可以約定多次試用期，但累計不得超過6個月

　　E.完成一定工作任務(wù)為期限的合同，不得約定試用期

　　14.某建筑公司根據(jù)施工需要，委托加工廠加工構(gòu)件，后由于意外情況，建筑公司通知加工廠取消合同;加工廠認為自己已經(jīng)完成了60%的工作，應(yīng)當繼續(xù)履行合同;則下列說法中正確的是( )。

　　A.建筑公司取消合同屬于違約行為 B.已完工作量超過一半，應(yīng)當繼續(xù)履行合同

　　C.建筑公司有權(quán)取消合同 D.加工廠不得要求繼續(xù)履行

　　E.建筑公司應(yīng)賠償加工廠損失

　　15.下列屬于行政強制措施的是( )。

　　A.拘役 B.限制出境

　　C.罰款 D.沒收財物

　　E.查封場所

　　16.某建筑施工現(xiàn)場鋼結(jié)構(gòu)分包工程所使用的塔吊是由分包單位租賃某建筑設(shè)備廠，并由其負責安裝保養(yǎng)工作，按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，該塔吊使用前，必須由( )共同進行驗收，驗收合格方可進行施工使用。

　　A.總承包單位 B.監(jiān)理單位

　　C.建設(shè)單位 D.分包單位

　　E.建筑設(shè)備廠

　　17.目前我國實行的強制性標準包含( )。

　　A.批準發(fā)布時已明確為強制性標準的

　　B.發(fā)布時未明確為強制性標準，但其編號中不帶“/T”

　　C.自2000年后批準發(fā)布，未明確為強制性標準，但其中有必須嚴格執(zhí)行的強制性條文(黑體字)，編號也不帶“/T”

　　D.國際標準或者國外標準，而我國現(xiàn)行強制性標準未作規(guī)定的

　　E.發(fā)布標準中使用“宜”、“不宜”等用詞的條文的

　　18.按照《行政許可法》規(guī)定，在地方性法規(guī)和省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)章中不得設(shè)定的行政許可包括( )。

　　A.確定公民資格的許可

　　B.確定法人資質(zhì)的許可

　　C.限制其他地區(qū)的個人或者企業(yè)到本地區(qū)從事生產(chǎn)經(jīng)營和提供服務(wù)

　　D.不動產(chǎn)登記制度的許可

　　E.限制其他地區(qū)的商品進入本地區(qū)市場

　　19.下列關(guān)于工程監(jiān)理的質(zhì)量責任中，說法正確的是( )。

　　A.工程監(jiān)理業(yè)務(wù)可以依法轉(zhuǎn)讓

　　B.監(jiān)理工程師應(yīng)當采取旁站、巡視和平行檢驗等形式，對建設(shè)工程實施監(jiān)理

　　C.工程監(jiān)理單位應(yīng)當依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書

　　D.未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不得在工程上使用或者安裝

　　E.未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字施工單位不得進行下一道工序的施工，不得撥付工程款

　　20.工程項目節(jié)能工程，存在( )時，不得組織節(jié)能驗收。

　　A.隱蔽驗收記錄等技術(shù)檔案和施工管理資料不完整

　　B.違反強制性條文的質(zhì)量問題而未整改完畢

　　C.參加驗收各方主體驗收意見不一致的

　　D.參加驗收人員不具備相應(yīng)資格的

　　E.驗收程序和執(zhí)行標準不符合要求的

　　21.對于保修義務(wù)的承擔和維修的經(jīng)濟責任承擔，下述說法正確的是( )。

　　A.因監(jiān)理單位錯誤管理而造成的質(zhì)量缺陷，由施工單位負責維修后向監(jiān)理單位索賠

　　B.建設(shè)單位供應(yīng)的建材引起的質(zhì)量缺陷，經(jīng)施工單位檢驗后使用的，由施工單位承擔經(jīng)濟責任

　　C.因使用單位使用不當造成的損壞問題，施工單位不負責維修

　　D.施工單位施工所造成的質(zhì)量缺陷，由施工單位負責返修并承擔經(jīng)濟責任

　　E.設(shè)計問題造成的質(zhì)量缺陷，先由施工單位負責維修

　　22.某開發(fā)商拖欠某施工單位結(jié)算款200余萬元逾期未償還，后在施工單位一再催促下，作出相關(guān)意思表示，下列開發(fā)商所作的意思表示可以視為同意履行義務(wù)的是( )。

　　A.承諾分三次償還 B.承諾近期償還100萬元

　　C.承諾由物業(yè)公司償還 D.提供還款的銀行擔保函

　　E.承諾出售其名下房產(chǎn)來償還

　　23.某建設(shè)項目由于發(fā)生工程款糾紛，建設(shè)行政管理部門組織各方進行了調(diào)解后施工單位不服，其可以采取的糾紛解決措施包括( )。

　　A.對調(diào)解方案提出行政復(fù)議 B.根據(jù)合同約定提起仲裁

　　C.根據(jù)合同約定提起民事訴訟 D.與各方再次進行協(xié)商

　　E.提起行政訴訟

　　24.根據(jù)《民事訴訟法》規(guī)定，當事人可以上訴的民事判決或裁定是( )。

　　A.基層法院作出的第一審判決

　　B.第二審法院發(fā)回重審后的第一審判決

　　C.按照審判監(jiān)督程序?qū)Φ牡谝粚彿ㄔ簩Π讣鞒龅呐袥Q

　　D.不予受理的裁定、對管轄有異議的裁定和駁回起訴的裁定

　　E.最高法院的一審裁判

　　25.以下關(guān)于人民法院就數(shù)個證據(jù)對同一事實證明力認定原則的表述，正確的是( )。

　　A.物證的證明力一般小于其他書證

　　B.經(jīng)過公證的書證的證明力一般大于其他書證

　　C.鑒定意見的證明力一般大于其他書證

　　D.直接證據(jù)的證明力一般大于間接證據(jù)

　　E.與當事人有親屬或其他密切關(guān)系的證人證言，其證明力和其他證人相等

　　26.2007年3月，某建設(shè)單位與甲施工單位簽訂《施工合同》，約定由甲承建辦公樓。接著甲又與乙施工單位簽訂一份《勞務(wù)分包合同》，約定由乙承包該辦公樓的建設(shè)任務(wù)并承擔所有責任。則下列說法錯誤的是( )。

　　A.《施工合同》、《勞務(wù)分包合同》均有效

　　B.《施工合同》、《勞務(wù)分包合同》均無效

　　C.《施工合同》有效，《勞務(wù)分包合同》無效

　　D.《施工合同》無效，《勞務(wù)分包合同》有效

　　E.《施工合同》、《勞務(wù)分包合同》有效與否，結(jié)合履行情況而定

　　27.甲公司依據(jù)合同中的仲裁協(xié)議向丙仲裁委員會申請仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委員會受理案件后，甲公司發(fā)現(xiàn)乙公司有轉(zhuǎn)移其財產(chǎn)的行為，欲申請財產(chǎn)保全。下列關(guān)于財產(chǎn)保全的說法中正確的是( )。

　　A.甲公司可以將財產(chǎn)保全申請書提交給財產(chǎn)所在地人民法院

　　B.甲公司應(yīng)當將財產(chǎn)保全申請書提交給丙仲裁委員會

　　C.丙仲裁委員會應(yīng)當將該財產(chǎn)保全申請書提交給財產(chǎn)所在地人民法院

　　D.甲公司可以將財產(chǎn)保全申請書提交給乙公司住所地人民法院

　　E.甲公司可以將財產(chǎn)保全申請書提交給乙公司財產(chǎn)轉(zhuǎn)移目的地人民法院

　　28.商事仲裁裁決生效后，應(yīng)當向( )申請執(zhí)行。

　　A.作出裁決的仲裁委員會

　　B.申請人住所地的中級人民法院

　　C.被執(zhí)行人住所地的中級人民法院

　　D.仲裁委員會所在地的中級人民法院

　　E.被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的中級人民法院

　　29.某施工企業(yè)承接某高校實驗樓的改造工程，后因工程款發(fā)生糾紛。仲裁庭在審理期間主持調(diào)解，對于仲裁調(diào)解，下列說法正確的是( )。

　　A.當事人不愿調(diào)解的，仲裁庭可以強制調(diào)解

　　B.調(diào)解不成的，應(yīng)當及時作出裁決

　　C.仲裁庭根據(jù)調(diào)解協(xié)議可以制作調(diào)解書或裁決書

　　D.調(diào)解協(xié)議經(jīng)雙方簽字后即具有強制力

　　E.調(diào)解書經(jīng)雙方當事人簽收后，即發(fā)生法律效力

　　30.某房地產(chǎn)開發(fā)商對當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門的行政處罰決定不服而提起行政復(fù)議，復(fù)議機關(guān)受理后，房地產(chǎn)開發(fā)商( )。

　　A.不得撤回復(fù)議

　　B.不得同時提起行政訴訟

　　C.對復(fù)議結(jié)果不服不能上訴

　　D.對復(fù)議結(jié)果不服不能提起行政訴訟

　　E.對復(fù)議結(jié)果不服可以提起行政訴訟

　　三、綜合測試題(二)答案

　　(一)單項選擇題

　　1.D; 2.B; 3.B; 4.C; 5.D; 6.D; 7.A; 8.B; 9.A; 10.B; 11.D; 12.D; 13.A; 14.D; 15.D; 16.C; 17.D; 18.C; 19.B; 20.13; 21.B; 22.D; 23.D; 24.C; 25.D; 26.D; 27.B; 28.13; 29.B; 30.C; 31.A; 32.B; 33.A; 34.A; 35.B; 36.13; 37.B; 38.B; 39.A; 40.C; 41.B; 42.B; 43.A; 44.13; 45.D; 46.B; 47.A; 48.A; 49.C; 50.D; 51.C; 52.C; 53.B; 54. A; 55.C; 56.C; 57.D; 58.D; 59.D; 60.C; 61.D; 62.D; 63.D; 64.D 65.B; 66.B; 67.D; 68.A; 69.C; 70.C

　　(二)多項選擇題

　　1.A、B、D; 2.D、E; 3.A、B、C、E; 4.B、D; 5.A、C、D; 6.A、C、D; 7.A、C; 8.B、D; 9.A、B、C、E; 10.B、C、D、E; 11.A、B、E; 12.D、E; 13.A、B、D; 14.C、D、E; 15.B、E; 16.A、D、E; 17.A、B、C; 1_8.A、B、C、E; 19.B、C、D; 20.A、B; 21.D、E; 22.A、B、D、E; 23. B,C、D; 24.A、B、C、D; 25.B、C、D; 26.A、B、D、E; 27.B、C; 28.C、E; 29.B、C、E; 30.B、E