16.依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，因承包人的原因不能按期開工，( )后推遲開工日期。

　　A.需承包人書面通知工程師

　　B.應經(jīng)建設行政主管部門批準

　　C.應經(jīng)工程師批準

　　D.需承包人書面通知發(fā)包人

　　[答案]c

　　[解題要點]承包人應以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。

　　17.按照施工合同示范文本的規(guī)定，由于( )等原因造成的工期延誤，經(jīng)工程師確認后工期可以順延。

　　A.發(fā)包人未按約定提供施工場地

　　B.分包人對承包人的施工干擾

　　C.設計變更

　　D.承包人的主要施工機械出現(xiàn)故障

　　E.發(fā)生不可抗力

　　[答案]ACE

　　[解題要點]對可以順延工期給出了7種情況。

　　18.施工中如果出現(xiàn)設計變更和工程量增加的情況，按照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，( )。

　　A.發(fā)包人應在14天內(nèi)直接確認順延的工期，通知承包人

　　B.工程師應在14天內(nèi)直接確認順延的工期，通知承包人

　　C.承包人應在14天內(nèi)直接確認順延的工期，通知工程師

　　D.承包人應在14天內(nèi)將自己認為應順延的工期報告工程師

　　[答案]D

　　[解題要點]一是由承包人提出，二是工程師確認，這是規(guī)定程序。

　　19.依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，如果發(fā)包人出于某種考慮要求提前竣工，則發(fā)包人應( )。

　　A.負責修改施工進度計劃

　　B.向承包人直接發(fā)出提前竣工的指令

　　C.與承包人協(xié)商并簽訂提前竣工協(xié)議

　　D.為承包人提供趕工的便利條件

　　E.減少對工程質(zhì)量的檢測試驗

　　[解題要點]經(jīng)雙方協(xié)商簽認合同工期需要提前，發(fā)包人應為其違約行為負責，除了簽訂協(xié)議，還要提供便利條件，追加合同價款，所以C、D正確。

　　20.施工合同示范文本通用條款規(guī)定，在施工過程中，因設計變更導致承包人的施工成本增加及工期延誤，應當按照( )處理。

　　A.增加的費用由承包人承擔，延誤的工期不予順延

　　B.增加的費用由承包人承擔，延誤的工期相應順延

　　C.增加的費用由發(fā)包人補償，延誤的工期相應順延

　　D.增加的費用由發(fā)包人補償，延誤的工期不予順延

　　[答案]C

　　[解題要點]施工合同中，發(fā)包人有義務提供設計資料，所以因設計變更導致承包人的施工成本增加及工期延誤，由發(fā)包人負責。

　　21.依據(jù)施工合同示范文本的規(guī)定，下列有關(guān)設計變更說法中正確的有( )。

　　A.發(fā)包人需要對原設計進行變更，應提前14天書面通知承包人

　　B.承包人為了便于施工，可以要求對原設計進行變更

　　C.承包人在變更確認后的14天內(nèi)，未向工程師提出變更價款報告，視為該工程變更不涉及價款變更

　　D.工程師確認增加的工程變更價款，應在工程驗收后單獨支付

　　E.合同中沒有適用和類似變更工程的價款，由承包人提出變更價格，經(jīng)工程師確認后執(zhí)行

　　[答案]ACE

　　[解題要點]承包人不得因施工方便而要求對原設計進行變更，工程師確認增加的工程變更價款，與工程進度款同期支付，所以B、D不正確。

　　22.依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，施工中發(fā)生不可抗力事件后，由此導致的損失及工期延誤責任承擔方式為( )。

　　A.工程損害導致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失，由發(fā)包人承擔

　　B.承包人的人員傷亡損失，由發(fā)包人承擔

　　C.發(fā)包人的人員傷亡損失，由承包人承擔

　　D.工程所需清理、修復費用，由發(fā)包人承擔

　　E.延誤的工期相應順延

　　[答案]ADE

　　[解題要點]因不可抗力事件造成的損失，承包方人員、機械損失由承包人負責，其他由發(fā)包人負責。

　　23.依據(jù)施工合同示范文本，當施工過程中發(fā)生不可抗力，致使承包人負責采購的設備運到現(xiàn)場準備安裝前造成損失，該損失應由( )承擔。

　　A.發(fā)包人

　　B.承包人

　　C.設備供應人

　　D.發(fā)包人和承包人分別

　　[答案]A

　　[解題要點]因不可抗力事件造成的損失，因工程損害導致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失及運到現(xiàn)場用于施工的材料、設備損害，發(fā)包人負責。

　　24.依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，如果施工任務沒有在合同約定的期限內(nèi)完成，則遲延履行合同期間發(fā)生的風險事件，( )。

　　A.不免除遲延履行方的相應責任

　　B.雙方的風險責任均不免除

　　C.如果是發(fā)包人辦理的工程險，承包人獲得工期順延時，發(fā)包人應辦理保險的延續(xù)

　　D.如果是發(fā)包人辦理的工程險，因承包人原因不能按期竣工，承包人自費辦理保險的延續(xù)手續(xù)

　　E.保險公司的賠償不能彌補損失，由發(fā)包人和承包人平均分擔

　　[答案]ACD

　　[解題要點]一定要分清責任，施工任務沒有在合同約定的期限內(nèi)完成屬于哪方責任，誰的責任誰負責，工程險的辦理也是如此。

　　25.依據(jù)施工合同示范文本通用條款規(guī)定;進行竣工檢查試驗后，竣工檢驗的工作程序和雙方責任還包括( )。

　　A.發(fā)包人在檢驗后14天內(nèi)給予認可或提出修改意見

　　B.需要修改施工缺陷的部分，承包人應當修改并承擔修改費用

　　C.需要修改因設計原因造成的缺陷，承包人修改后費用由發(fā)包人承擔

　　D.發(fā)包人收到竣工檢驗報告后28天內(nèi)不組織檢驗，視為竣工檢驗報告未被認可

　　E.檢驗后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工檢驗報告被認可

　　[答案]ABCE

　　[解題要點]發(fā)包人收到竣工檢驗報告后28天內(nèi)不組織檢驗，或檢驗后l4天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工檢驗報告被認可。

　　26.工程竣工驗收未能通過，經(jīng)過承包人修正缺陷再次驗收檢驗合格。這種情況下，計算承包人的實際竣工日期應為( )日。

　　A.承包人第一次提交竣工驗收報告

　　B.承包人修改后再次提請竣工驗收

　　C.最終驗收合格

　　D.辦理竣工驗收手續(xù)

　　[答案]B

　　[解題要點]承包人有義務對施工工程的質(zhì)量負責，修正缺陷再次驗收檢驗合格時，竣工日期應為承包人修改后再次提請竣工驗收的H期。

　　27.施工合同示范文本通用條款規(guī)定，承包人對( )的保修期限應為5年。

　　A.地基基礎工程

　　B.屋面防水工程

　　C.設備安裝工程

　　D.排水管道工程

　　[答案]B

　　[解題要點]這4項要求是《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定的最低要求，都應該記住，年年有考題。

　　28.在簽訂施工合同時，要同時約定保修條款。其中防水工程的保修期限應不低于( )年。

　　A.1

　　B.2

　　C.5

　　D.工程設計年限

　　[答案]c

　　[解題要點]當事人協(xié)商約定的保修期限不應低于《建設工程質(zhì)量管理條例》中的規(guī)定。

　　29.依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付，承包人有權(quán)( )。

　　A.留置該工程

　　B.與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價

　　C.直接委托拍賣公司拍賣該工程

　　D.申請人民法院將該工程依法拍賣

　　E.就該工程折價或拍賣的價款優(yōu)先受償

　　[答案]BDE

　　[解題要點]建設工程施工合同不屬于加工承攬合同，不能實施留置權(quán)，所以A不對;將工程拍賣需申請人民法院執(zhí)行，不能直接委托拍賣公司拍賣該工程，所以C不對。

　　30.某工程項目，發(fā)包人將工程主體結(jié)構(gòu)施工和電梯安裝分別發(fā)包給了甲、乙兩個承包人。乙承包人在進行電梯安裝時，由于甲承包人不配合，給乙承包人造成了一定的損失，該損失應當由( )承擔。

　　A.乙承包人

　　B.發(fā)包人

　　C.甲承包人

　　D.工程師

　　[答案]B

　　[解題要點]發(fā)包人選擇了甲、乙兩個承包人，甲、乙之問沒有合同關(guān)系，發(fā)包人是核心，他們之間配合不當發(fā)生的損失應由發(fā)包人承擔。

查看更多內(nèi)容>>   監(jiān)理工程師考試頻道     監(jiān)理工程師考試論壇　　監(jiān)理工程師課程免費試聽

?2009年注冊監(jiān)理工程師考試全程備考指南
?2009年監(jiān)理工程師考試網(wǎng)上輔導招生簡章推出
?網(wǎng)校08年監(jiān)理工程師考試網(wǎng)上輔導通過率高達89.74%